山东省疫情防控费用文件/山东省最新文件疫情防控补助-科技前沿-搜布网

山东省疫情防控费今年还计取吗?

不计取。根据山东省疫情防控中心发布公告显示，鉴于疫情防控到位，山东省内已于2023年1月全面解封，此后不再计取防控费。

山东省住房和城乡建设厅发布的鲁建标字〔2022〕5号通知，主要调整了工程建设疫情防控相关费用的计取规则，明确费用分类、计算方式及责任分担机制，以保障建设项目顺利实施。

山东省将疫情防控措施费计入工程概算，具体规定如下：费用定义与范围疫情防控措施费指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用，包括核酸检测、防护用品、消杀用品、测温器具、隔离围挡、宣传展板、专职消杀等。不包括疫情事件应急处置、封闭管理下的人员隔离转运、停工等费用。

山东省疫情规定如下：进入山东省政策中高风险地区人员：高风险地区人员暂缓来鲁；中风险地区人员原则上暂缓来鲁，确需出行须持当地审批证明及48小时内核酸检测阴性结果。对来自中高风险地区或14天内途经此类地区的人员，实行14天集中隔离。

山东省针对防疫一线人员的规定主要包括公益性岗位人员作用发挥、工伤保障、待遇倾斜政策以及医疗保险政策等方面。公益性岗位人员作用山东省人力资源和社会保障厅与山东省卫生健康委员会联合发布通知，强调充分发挥城乡公益性岗位人员在疫情防控中的作用。

自2022年12月5日零时起，山东省取消交通场站等场所的“落地检”要求，乘坐公共交通不再查验健康码及核酸检测阴性证明。具体优化调整的疫情防控政策措施如下：取消“落地检”：山东省取消了交通场站、港口码头、高速卡口等场所的强制性核酸检测“落地检”要求。

A >>山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

B >>案例三：业主因财物被盗拒缴物业费，法院不支持一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

C >>要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用。

D >>时间成本的隐性价值车主接单需等待乘客，可能延误原定行程。时间成本虽难以量化，但属合理支出。法院在判决中明确，时间成本应纳入成本计算，避免车主因合乘承担额外负担。平台费用的分摊乘客支付费用中，平台抽成比例通常为10%-20%。若仅以乘客支付总额与成本对比，可能误判车主盈利。

E >>例如，若第三方服务费未实际支付，则不应由消费者承担。协商或调解优先：通过消费者协会、行业调解组织或法院诉前调解程序解决纠纷，效率更高且成本较低。若协商无果，再通过诉讼主张权利。参考类似案例：司法实践中，法院通常会结合不可抗力影响程度、双方过错及实际损失等因素，判决定金部分退还。

山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效、窝工及赶工费用由发包人承担，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定。具体内容如下：费用承担范围窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）、停工待工（窝工），或应建设单位要求赶工产生的费用，均由发包人承担。

山东省规定，即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

施工降效、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低、窝工或建设单位要求赶工产生的费用，计入工程造价，由发包人承担。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料价格波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料价格上涨，超出合同约定风险幅度的部分，由发包人承担。

因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。慎重提出解除合同要求。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。